该【2024年建设工程施工合同精选15篇 】是由【mama】上传分享，文档一共【114】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年建设工程施工合同精选15篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年建设工程施工合同精选15篇建设工程施工合同1 发包人(甲方):____ 承包人(乙方):____ 按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政府规章,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就___工程的有关事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 :____ :____ :____(群体工程应附《工程项目一览表》见附件)) :____ :本工程自年月日开工,于年月日竣工。 :______ (人民币大写):_____。 本价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调整。 第二条甲方工作 ,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等条件,办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 ,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 ,监理公司任命总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份。 、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。 ,负责到有关部门办理相应审批手续。 、消防、垃圾处理等工作。 。 第三条乙方工作 ,需要乙方二次设计的工程,由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明份,并拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,二次设计费已包含在合同价款中。 ,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 ,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 ,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 ,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 。 第四条关于工期的约定 ,应征得乙方同意,如果乙方能够做到的,不应拒绝。 ,影响工期,工期顺延。 ,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工24小时以上(一周内开云官方 kaiyun官方网累计计算),工期相应顺延。 第五条关于工程质量及验收的约定 、作法说明、设计变更和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准。 ,达不到约定标准的,乙方应承担违约责任。 、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予顺延。 、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 ,其返工费用由kaiyun登录入口 kaiyun平台乙方承担,工期不顺延。 ,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 第六条工程价款支付 ,甲方分次,按下表约定支付工程款。 序号付款次序付款金额占合同价款百分比付款时间或付款条件 说明:若第一次付款为定金或预付款,应在付款时间或付款条件栏中注明 ,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。 第七条关于材料供应的约定 、设备(见附表件二《甲供材料设备一览表》和附件三《甲控材料设备一览表》),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲kaiyun登录入口 kaiyun平台方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应开云官方 kaiyun官方网的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,保管费已包含在合同价款中。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。 、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第八条有关安全生产和防火的约定 ,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范,否则,由此导致的有关部门不批准、不验收或造成安全事故,由责任方承担。 《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。 、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律后果。 第九条奖励和违约责任 ,每逾期一天,按应付工程款总额的千分之三向乙方支付违约金。 ,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同价款千分之三的违约金。甲方要求提前竣工,乙方每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励。 ,乙方应无偿返工或修复,因此而延误的工期不予顺延,。 、设备管线、古树文物不变损害,否则应照价赔偿。 ,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。 ,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 ,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 ,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条争议的处理 ,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 、调解解决或者协商、调解不成时,可向人民法院起诉。 第十一条其他约定 ___________________。 第十二条附则 ,应另订协议。 ,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。 。 (1)工程项目一览表 (2)甲供材料设备一览表 (3)甲控材料设备一览表 (4)施工图纸或作法说明 (5)会议纪要 (6)设计变更 (7)工程预算书 (8)其他 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人:法定代表人: 代理人:代理人: 单位地址:单位地址: 电话:电话: 传真:传真: 邮编:邮编: 开户银行:开户银行: 户名:建设工程施工合同2 甲方(发包方):____________________________________ 地址:____________邮码:____________电话:____________ 法定代表人:____________职务:____________ 乙方(承包方):____________________________________ 地址:____________邮码:____________电话:____________ 法定代表人:____________职务:____________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 : 工程地点: 工程内容: 承包范围: : 竣工日期: 总日历日期: : : 第二条合同文件及解释顺序。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 : : 、规范: 第四条图纸。 : : : 第五条甲方驻工地代表。 : (如果有): 第六条乙方驻工地代表。 第七条甲方工作。 : 、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求: : : 5.******、批件的名称和完成时间: : : : 第八条乙方工作。 、完成时间及要求: 、报表的名称、时间和份数: : : :